Договор на фундамент

Договор подряда на строительство фундамента

г. Чухлома « »____________20___ г

Иванов Евгений Олегович именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ______________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Иванов Е. О. принимает на себя функции Подрядчика по строительству фундамента дома Заказчика.

Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

Строительство ведется по согласованному сторонами проекту , предоставленному Подрядчиком(согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

Краткая характеристика фундамента : _____Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление 60 см(в том числе 20см песчаная подушка), цокольная часть 40-50см, ширина ленты фундамента 40см

Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома Заказчику

10 дней с момента подписания настоящего договора ______________

Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники к участку Заказчика.

3.1 Стоимость строительства фундамента жилого дома составляет ____________________________________________________________________рублей.

3.2 Заказчик вносит предоплату в сумме ____________________________________________________________________рублей

в момент подписания настоящего договора .

3.3 Остаток выплачивается после завершения оговоренных работ в течение 1 рабочего дня

3.4. Общая стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является

Фиксированной и изменению не подлежит.

4.1 Подрядчик обязуется:

— построить в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику по акту приема работ фундамента дома.

— устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год.

-сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

4.2 Заказчик обязуется:

— обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту производства работ

— указать место установки фундамента на земельном участке

— принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

— уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделе 3 настоящего договора .

4.3 Заказчик имеет право:

— Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную

площадку в любое время производства работ.

5. Особые условия

5.1 Любые дополнительные работы, не прописанные в договоре и произведенные по

соглашению сторон рабочими Подрядчика и Заказчиком ,оплачиваются Заказчиком

5.2 Подрядчик вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ.

5.3 Заказчик оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, возникшие из-за невыполнения п.4.2.

6. Ответственность сторон

6.1 Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Паспорт выдан ______________________________серия________ номер__________

Адрес по прописке ________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК _______ ЗАКАЗЧИК_______

Приложение №1 к Договору №__

от « ___ » ________________ 20__г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.

В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят:

— разметка фундамента под проект дома;

— копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

— засыпка и утрамбовка песчаной подушки высотой 20 см.;

— устройство и укрепление опалубки из обрезной доски 25-150 мм;

— устройство продувочных отверстий;

— вязка арматурного каркаса из арматуры диаметром 10 мм;

— заливка готового бетона марки М 300 миксерами;

— разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню.

В стоимость материалов входит:

Бетон М-300 с доставкой миксером, арматура d=10, обрезная доска, песок, гвозди,

вязальная проволока, рубероид, труба d=150.

Подрядчик________/Иванов Е.О./ Заказчик___________/___________/

Приложение №2 к Договору №

Подрядчик__________/Иванов Е.О./ Заказчик_______/____________/

Договор поставки бетона

ДОГОВОР № _____

поставки товарной бетонной смеси.

г. Москва _____________ 201_г.

ООО «РУСМАКС», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК (или Поставщик), в лице Генерального директора Мешкова О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______ «_________»,именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора __________., действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ПОСТАВЩИК обязуется изготавливать и систематически поставлять и передавать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ товарную бетонную смесь, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать эту продукцию и своевременно производить ее оплату на условиях Договора.

1.2 Предметом поставки является товарная бетонная смесь.

2. ОБЪЕМ, КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВКИ

2.1. Количество продукции определяется на основании заявки Покупателя (Приложение 2 к Договору) в письменной форме, направляемой по факсу и электронной почте, указанных в реквизитах Поставщика.

2.2. Заявка Покупателя должна содержать данные с обязательным указанием класса (марки) бетонных, растворных смесей, подвижности (П) либо жесткости (Ж), водонепроницаемости (W), морозостойкости (F), количество товарной бетонной смеси, а также дату, время, интервал и адрес поставки.

2.3.В случае самовывоза, заявка Покупателя должна содержать данные с обязательным указанием класса (марки) бетонных, растворных смесей, подвижности (П) либо жесткости (Ж), водонепроницаемости (W), морозостойкости (F), количество товарной бетонной смеси, а также дату, время, фамилии водителей и регистрационные номера АБС, выделенных для перевозки товарной бетонной смеси.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТа 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия».

3.2 Подтверждением качества и комплектности со стороны ПОСТАВЩИКА является документ о качестве бетонной смеси (ГОСТ 7473-94, приложение Г)

4.ЦЕНА

4.1 ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает поставленную ПОСТАВЩИКОМ продукцию по цене определяемой Протоколом согласования цен (Приложение №1 к Договору).

4.2 ПОСТАВЩИК вправе в одностороннем порядке изменить цены на продукцию в соответствии с обоснованным изменением составляющих цены.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Окончательная сумма Договора уточняется по факту поставки в Приложении к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Покупатель производит предварительную оплату Продукции. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.3 Если оплата за продукцию производится несвоевременно, Поставщик вправе остановить отгрузку продукции.

5.4. Оплата продукции производится путем перечисления безналичных денежных средств на указанный в реквизитах Договора расчетный счет ПОСТАВЩИКА, либо иным согласованным Сторонами законным способом.

5.5 Стороны обязуются ежемесячно производить выверку взаимных расчетов с обязательным составлением Акта сверки. Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта сверки взаимных расчётов, рассмотреть его, подписать и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Поставщика. В случае если данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в Акте сверки взаимных расчётов, Покупатель обязан подписать полученный Акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Поставка продукции осуществляется по мере изготовления, в соответствии с Заявкой, оформляемой в виде Приложения к Договору, после подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ заявленных объемов в согласованном размере.

6.2 Поставка продукции производится путем выборки ее с предприятия ПОСТАВЩИКА (на самовывоз), либо с доставкой автотранспортом ПОСТАВЩИКА, за дополнительную оплату по соглашению сторон.

6.3. Для приемки продукции ПОКУПАТЕЛЬ обязуется выделять своих полномочных представителей, ответственных за соблюдение правил и порядка приемки продукции.

6.4. В случае несоответствия характеристик поставляемой продукции сопроводительным документам приемка производится в соответствии с действующим законодательством, с извещением ПОСТАВЩИКА о необходимости направить своего полномочного представителя.

6.5. Дата и время поставки продукции устанавливаются на основании отметок на документах, оформляемых при сдаче-приемке продукции (автоперевозочные документы, акты приема-передачи и т.п.).

6.6 Претензии, касающиеся любой партии продукции, могут быть заявлены в установленном законодательством на территории РФ порядке, и не могут являться основанием для отказа в приемке последующих партий продукции.

6.7. ПОКУПАТЕЛЬ до подписания ТТН проверяет Товар:

— по количеству – согласно данным ТТН и ее соответствия фактическому количеству поставляемого Товара;

— по качеству – по сопроводительным документам, удостоверяющим качество поставленного Товара (паспорт качества, сертификат), и путем визуального осмотра. Сертификат качества и паспорт выдается на поставленную партию продукции.

6.8. Приемка продукции Покупателем осуществляется в течение 40 (сорока) минут. При превышении установленного времени разгрузки и укладки продукции, всю ответственность за качество поставленной продукции несет Покупатель.

6.9. Покупатель обязан обеспечить надлежащее состояние подъездных путей и место выгрузки Продукции. Разгрузочные площадки и подъездные пути к ним в месте поставки Продукции должны быть оборудованы Покупателем в соответствии со СНиП 12-03-2001. В случае поставки продукции автотранспортом, привлеченным Поставщиком, Покупатель обязан обеспечить на строительном объекте площадку для промыва колес автомобиля, в зимнее время с подачей горячей воды.

Читайте так же:  Заявление о предоставлении земельного участка в аренду с торгами

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За задержку оплаты продукции, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя выплаты Поставщику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неоплаченного долга за каждый день просрочки.

7.2. Неустойка считается начисленной с даты вступления в силу решения суда о ее взыскании или с даты письменного признания виновной стороной обязанности по уплате конкретной неустойки.

7.3. Пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер неустойки, которую она начисляет другой стороне по Договору, до нуля включительно и (или) сократить срок ее начисления. Уведомление о снижении размера неустойки является неотъемлемой частью Договора с даты, указанной в уведомлении. После составления уведомления Договор действует в части, не противоречащей уведомлению.

7.4. В случае отказа Покупателя принять продукцию Поставщика, за исключением обоснованного отказа по причине несоответствия качества поставленной продукции, требованиям ГОСТ, Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость поставленной, но не принятой продукции, расходы по ее транспортировке и хранению/утилизации в полном объеме (п.4 ст.514 ГК РФ).

7.5. За задержку автотранспорта сверх одного часа по вине Покупателя, Покупатель компенсирует Поставщику стоимость простоя автотранспорта, на основании счетов, выставленных транспортными организациями за простой (но не менее 600 руб./час).

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия, все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим процессуальным и материальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

9. ФОРС — МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием землетрясений, наводнений, резких изменений погодных условий, ураганов, иных стихийных бедствий, революций, мятежей, массовых беспорядков, военных действий и конфликтов, гражданских войн, эмбарго, забастовок, эпидемий, и если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предполагаемых сроках их действия сторона, для которой они наступили, извещает об этом другую сторону в письменном виде в течение 7 календарных дней, считая с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы. В противном случае такая сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

9.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 4 месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от продолжения действия Договора без уплаты каких-либо неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаиморасчетов и урегулированию взаимных претензий.

9.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, ссылающейся на такие обстоятельства в связи с невыполнением своих обязательств по Договору.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

10.1. При отказе в приёме продукции Поставщик или его представитель обязаны во всех экземплярах товарно–транспортной накладной сделать отметку об отказе, с указанием причины отказа, должности и фамилии лица, ответственного за приём продукции и подписать соответствующие накладные.

10.2. В случае отказа Покупателя или его представителя в приёме Продукции и не внесения соответствующей отметки в товарно-транспортную накладную, факт отказа удостоверяется Актом, составленным представителями Поставщика и Перевозчика (водителя). В этом случае, указанный акт, является безусловным подтверждением надлежаще выполненных Поставщиком обязательств.

10.3. Обязательства Поставщика по поставке соответствующей партии продукции считаются выполненными с момента передачи продукции Покупателю (его представителю).

10.4. Право собственности на Продукцию и риск случайной гибели (повреждения, утраты) продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Покупателю (его представителю).

10.5. Поставщик вправе приостановить поставку продукции без привлечения к ответственности за просрочку поставки, в случае нарушения Покупателем условий оплаты продукции или непредоставления в момент передачи продукции накладной по форме 1-Т, товарной накладной и ТОРГ-12.

10.6. В случае загрузки автотранспорта Поставщика, по заявке Покупателя, ниже максимального объёма автобетоносмесителя (АБС), оплата производиться Покупателем из расчёта максимального объёма загрузки автотранспорта Поставщика.

11. Прочие условия

11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __________201_. г. Если ни одна из Сторон Договора за 3 (рабочих) дня до истечении срока действия Договора не уведомила другую Сторону о желании прекратить действие Договора, действие Договора считается продленным на 1 (один) год. Последующее продление срока действия Договора осуществляется в вышеуказанном порядке.

11.2. Покупатель обязан передать Поставщику до заключения Договора копии следующих документов, засвидетельствованные печатью и подписью исполнительного органа Покупателя (в целях подтверждения правоспособности Покупателя):

— выписку из ЕГРЮЛ, либо полный комплект учредительных документов.

— документы, подтверждающие права подписи лица подписывающего договор (протокол общего собрания участников/акционеров (Решение единственного участника) об избрании генерального директора или доверенность).

— Свидетельство о возможности работы по упрощенной системе налогообложения (если Продавец работает по УСН).

— Решение общего собрания участников/акционеров (иного уполномоченного органа) об одобрении крупной сделки (если сделка для Поставщика является крупной (в соответствии с Уставом и действующим законодательством)).

При не предоставлении вышеуказанных документов по истечении 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Договора, Продавец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателю письменного уведомления по почте заказным письмом, причем Договор будет считаться расторгнутым через 15 календарных дней с момента отправка такого уведомления.

11.3. Стороны заявляют друг другу и заверяют в том, что они:

— совершили все действия и выполнили все формальности, необходимые в соответствии с их учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения Договора.

— при заключении Договора не нарушают каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов и внутренних нормативных актов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами.

11.4.Стороны сохраняют конфиденциальность по всем вопросам Договора в течение срока действия Договора.

11.5. Вся официальная переписка между Сторонами осуществляется путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям сторон или посредством почтовой связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении). Почтовая переписка осуществляется по почтовым адресам, указанным в Договоре.

Если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные или платежные реквизиты, она обязана письменно информировать об этом другую Сторону до вступления в силу этих изменений. Действия, совершённые по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11.6. Все другие устные или письменные соглашения, протоколы и прочие документы, относящиеся к предмету Договора, теряют силу с момента подписания Договора.

11.7.Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. При этом каждый лист Договора завизирован каждой из Сторон, а при отсутствии визы Покупателя — завизирован только Поставщиком. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на бетонную площадку

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ №1
ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ В ВЕДРЕ
от объема 60 шт.
ведер по 25 кг.
Цена холодного асфальта- 400 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ №3
ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ В МЕШКЕ
от объема 600 шт.
мешок по 50 кг.
Цена холодного асфальта- 430 руб.

Шаблон договора на поставку

товарного бетона и раствора

ДОГОВОР № __________________________________

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

г.Москва

«___» ____________ 20__ г.

ООО «ЛИМАРТ» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Президента Просвиркин А. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________________ действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и передавать Покупателю в собственность, а Покупатель — принять и оплатить готовую продукцию в ассортименте и по ценам, указанным в действующем протоколе цен к договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора;

2. Порядок и условия поставки продукции

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой по форме указанной в Приложении №1;

2.2. Покупатель направляет Поставщику заявку за сутки до указанного первого срока поставки продукции в заявке;

Читайте так же:  Требования к месту автомойки

2.3. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя;

2.4. Поставка продукции производится путем отпуска ее Покупателю с БСУ Продавца;

2.5. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки и т.д.;

2.6. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции;

2.7. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества;

2.8. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ;

2.9. Поставщик предоставляет сертификат соответствия, удостоверение качества, нормативную документацию, по требованию Покупателя;

2.10. Качество и сопроводительные документы на продукцию должны соответствовать действующему законодательству.

3. Цена продукции

3.1. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается Сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору;

3.2. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе. Если иного протокола согласования цен не было, то цены действуют по утвержденному прейскуранту Поставщика;

3.3. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен. Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым. Цена на поставленную продукцию изменению не подлежит.

4. Условия платежа при предварительной оплате

4.1. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме;

4.2. Покупатель производит авансовые платежи платежными поручениями на расчетный счет Поставщика за заявленное количество продукции, по ценам, действующим на дату платежа, но не позднее чем за 3 (Три) банковских дня до предполагаемой даты отпуска продукции;

4.3. По мере отпуска продукции Поставщик производит вычет из авансовых платежей Покупателя суммы, равной произведению количества продукции, фактически полученной Покупателем на его цену, действующую на дату отпуска этой продукции, и выписывает Покупателю счет на указанную сумму;

4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон возможен отпуск товара по гарантийному письму;

4.5. Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых) процента за каждый день просрочки платежа от указанной даты оплаты в гарантийном письме и суммы долга с учетом насчитанных пени, до окончательного погашения своих обязательств по гарантийному письму и выставляется Покупателю отдельным счетом;

4.6. Покупатель ежемесячно производит выверку расчетов с бухгалтерией Поставщика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Покупателем сроков подачи заявки на поставку продукции, при несвоевременности оплаты продукции, Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки не несет;

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непредсказуемых, непредотвратимых и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне контроля Поставщика и Покупателя, могущих воспрепятствовать его исполнению), в т.ч. стихийные бедствия, землетрясения., наводнения, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, правительственные меры, технические неисправности, ограничивающие исполнение договорных обязательств. При наступлении форс-мажорного обстоятельства, исполнение договора может быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на время его действия и ликвидации его последствий;

5.3. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору;

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа;

5.5. Поставщик имеет право отказать Покупателю в приеме всей заявки или частично исходя из возможностей Поставщика ее выполнения;

5.6. Покупатель обязан выполнить поданную заявку не менее чем на 60% (Шестьдесят) процентов от всего объема, в противном случае Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции;

5.7. Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции, при отзыве заявки менее чем за 6 часов до начала отгрузки по данной заявке.

5.8. Поставщик отвечает за качество продукции, только при условии доставки до объекта продукции транспортом Поставщика, в иных случаях, ответственность сохраняется только пока продукция находиться на территории Поставщика по адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А;

5.9. Поставщик несет ответственность за количество отгруженной продукции только при условии если продукция доставляется на объект транспортом Поставщика или находится на территории Поставщика по адресу г. Москва, ул. Лихоборская наб. влад. 13А. В иных случаях претензии не принимаются;

6. Особые условия по доставке продукции грузовым автотранспортом Поставщика

6.1. Покупатель обязан предоставить Поставщику детальную схему проезда до объекта, с указаниями запрещающих знаков, КПП, возможных опасных участков для грузового автотранспорта;

6.2. Объект, куда доставляется продукция Поставщиком Покупателю, должен быть оснащен, мойкой колес и местом для промывки грузового автотранспорта. А также жестким транспортным путем до точки сброса продукции на объекте (дорожные плиты, асфальтированная дорога или площадка, бетонный настил, твердый грунт и т.п.) обеспечивающий беспрепятственное и безопасное движение грузового автотранспорта;

6.3. Штрафы, касающиеся перегруза или запрещающих дорожных знаков для грузового автотранспорта, возлагаются на Покупателя;

6.4. Отпущенная продукция по заявке Поставщиком, без своевременной корректировки заявки по факсу или телефону принимаются Покупателем непрекословно документально и должна быть оплачена;

6.5. При не прохождении грузового автотранспорта на объект Покупателя в случаи согласно п.п 6.2 и в иных, водитель имеет право вернуться на базу Поставщика, при этом Покупатель обязан принять документально продукцию и оплатить ее;

6.6. Покупатель обязан разгрузить продукцию согласно норме установленной в 30 (Тридцать) минут после прибытия продукции на объект Покупателя, свыше указанной нормы является простой, что подтверждается отметками Покупателя времени прибытия на объект и убытия с объекта на товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных отметок время разгрузки будет считаться с момента отпуска продукции от Поставщика и до момента времени возврата грузового автотранспорта на базу Поставщика;

6.7. Простой взимается Поставщиком за каждый неполный час, как за час, в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за один час;

6.8. Покупатель обязан оплатить данные простои согласно составленному акту простоев и подтвержденными отметками времени в товарно-транспортных накладных согласно п.п. 6.6.;

6.9. Поставщик не отвечает за своевременную поставку продукции на объект Покупателя к указанному времени, так как принято считать состояние загруженности дорог в приделах города Москва и Московской области непредсказуемым. В этом случае Заказчик обязан принять документально и оплатить продукцию.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы;

7.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ____ _________ 20___ г.;

8.2. В части расчетов за поставленные материалы договор действует до произведения полных взаиморасчетов обеих сторон;

8.3. Настоящий договор может быть пролонгирован путем подписания дополнительного Соглашения обеими сторонами.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен на 4 (Четырех) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны;

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они будут составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами;

9.3. Все факсимильные копии документов имеют юридическую силу и является неотъемлемой частью договора, с обязательным подтверждением оригиналами документов.

10. Адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК: ООО «ЛИМАРТ»

ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________________

Юр. и физ. адрес: 125414, г.Москва, ул.Фестивальная 44, помещение 4;
ИНН: 7743692185; Р/с: 40702810900000011856; Банк: Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва;
К/с: 30101810100000000716; БИК: 044525716; КПП: 774301001; ОКПО: 86427446;

Тел.: +7 (495) 450-87-77, +7 (495) 755-1616
Факс: +7 (495) 450-6644

Договор оказания услуг по производству бетона

оказания услуг по производству бетона

г. Краснодар «__»___________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление № 23 Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению бетона на строительной площадке Заказчика (далее по тексту продукция) и при необходимости по заявке Заказчика осуществить его подачу к месту выполнения строительно-монтажных работ (Краснодарский край, Белореченский район, поселок Заречный, улица Клубная 9А»), а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора.

Читайте так же:  Рыбакова нотариус чебоксары

1.2. Подача продукции осуществляется силами Исполнителя с использованием специализированной техники, автобетоносмесителей (АБС), обладающих необходимыми для подачи продукции параметрами.

1.3. Количество бетона, марки, сроки поставки определяется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, сроки и объемы оказания услуг по доставке бетона осуществляются по Заявке Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги предусмотренные, в п. 1.1. настоящего договора в надлежащие сроки и с надлежащим качеством.

2.2. Обеспечивать, по дополнительной заявке, подачу технически исправных и пригодных для подачи продукции специализированной техники, автобетоносмесителей отвечающих техническим нормам транспортных средств к месту производства строительно-монтажных работ, указанному Заказчиком.

2.3. Подготовить и предоставить Заказчику необходимые сопроводительные и отчетные документы (рапорта, накладные, и др.).

2.4. В случае засорения автобетононасоса посторонними предметами, время прочистки бетононасоса не входит в оплачиваемое время. Прочистка производится силами Исполнителя.

2.5. Обеспечивать соответствие качества бетона ГОСТу 7473-94.

2.6. Предоставить Заказчику информацию о составе бетона. Эта информация должна быть представлена до начала оказания услуг. В необходимых случаях может быть дополнительно запрошена следующая информация: тип, класс цемента и вид заполнителя; тип химических добавок, вид и содержание минеральных добавок (если использовались); заданное значение В/Ц; максимальный размер заполнителя; результаты предварительных испытаний, например, данные по первичным подборам и производственному контролю.

2.7. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время оказания услуг. Беспрепятственно допускать в течение всего периода действия договора уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за ходом оказания услуг.

2.8. По окончании действия настоящего договора вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инструменты, приборы, механизмы, инвентарь и мусор.

2.9.Предоставить Исполнителю площадку для временного (на срок действия договорных обязательств) размещения оборудования и техники, необходимых для исполнения обязательств предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.

2.10. Заблаговременно предоставить исполнителю график поставки бетона с указанием марки бетона, количеством и сроками поставки.

2.11. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги, по согласованным расценкам.

3.1. Исполнитель обязуется фиксировать во всех экземплярах сопроводительных документов время работы АБС на объекте Заказчика, количество поданной продукции.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику рапорты работы АБС вместе с Актом выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость оказанных услуг определяется исходя из стоимости 1 м. куб. бетона ______________ и стоимости работы АБС ________________________

4.2. Изменение стоимости услуг Исполнителя возможно по соглашению сторон, при этом сторона инициатор направляет другой стороне экономическое обоснование изменения стоимости услуг (с учетом инфляции). При достижении сторонами согласия по условиям изменения стоимости услуг исполнителя заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.

4.3. Для осуществления расчетов Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: рапорт АБС с отметкой представителя Заказчика, накладные оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании которых Исполнителем составляется Акт оказания услуг. Акт предоставляется для согласования Заказчику, который в течение 5 (пяти) дней обязан подписать акт или дать мотивированный отказ. Документы должны быть предоставлены Исполнителем не позднее 15-го, 25-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего месяца соответственно за 1-ую, 2-рую и 3-тью декаду текущего месяца.

4.5. Оплата за бетон производится путем перечислением на счёт Исполнителя предоплаты в размере 30% от общего объема за текущий месяц. После поставки Исполнителем оплаченной партии бетона, Заказчиком производится вторая предоплата в размере 30% от общего объема за текущий месяц. После поставки второй партии бетона Исполнителем, заказчик производит предоплату оставшейся партии бетона.

4.6. Оплата за услуги специализированной техники Заказчик производит в 3-х дневный срок после подписании Заказчиком актов выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя. При этом Заказчик не будет нести ответственности за убытки Исполнителя, вызванные отказом Заказчика в принятии услуг Исполнителя по основаниям, установленным настоящим пунктом Договора.

5.4. В случае нарушения Исполнителем п.2.2 услуги не оплачиваются.

5.5. В случае если действия Исполнителя повлекли за собой обоснованные и правомерные требования третьего лица к Заказчику, направленные на устранение последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем, последний возмещает Заказчику убытки в полном объеме на основании письменного требования.

5.7. Риск случайной гибели или повреждения имущества Исполнителя несет Исполнитель.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (ненадлежащего исполнения обязательств), предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (ненадлежащего исполнения обязательств), предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным судом Краснодарского края в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 5 дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.

7.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 года. В случае, если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 15 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.

8.3.Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор по следующим причинам:

неоднократное нарушение Исполнителем в процессе оказания услуг, сроков исполнения своих обязательств;

существенное несоблюдение Исполнителем требований по качеству работ;

8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае:

систематической (три и более раза подряд) задержки Заказчиком оплаты работ по Договору;

8.5. При расторжении настоящего Договора составляется акт сверки выполнения и оплаты работ.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они подписаны обеими сторонами.

8.7. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.