Договор и коммерческое предложение на полусухую стяжку

Вниманию наших заказчиков и будущих клиентов. Ознакомьтесь с договором на полусухую стяжку пола. Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы и возникающие сомнения.

Осмотрите наше коммерческое предложение на полусухую стяжку пола. Для частных лиц и строительных подрядчиков «очень важная информация».

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ .

  • ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ
  • ШПАКЛЕВОЧНЫХ АППАРАТОВ
  • РАСТВО-СОВ ТРАНСПОРТНЫХ
  • НАСОСЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Договор с заказчиком (физическим лицом)

ДОГОВОР № __ /

« __ »______ 2012 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по устройству наливного покрытие пола h(толщина)= 3-4 мм на площади ______ к в.м . в помещении Заказчика (далее по тексту договора — «Объект работ») в установленный срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Сроки выполнения работ: 3-7 рабочих дней после поставки материалов и согласования макетов.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные в п.1.1. настоящего договора, собственными силами и силами привлеченных по согласованию с Заказчиком специализированных организаций.

1.4. Подрядчик обязуется осуществлять доставку персонала, материалов и всех комплектующих, необходимых для производства работ, техники, оборудования и инструмента к непосредственному месту производства работ собственными силами и средствами.

1.5. Комплекс работ выполняется по адресу:

2. Стоимость договора

2.1. Ориентировочные объемы и стоимость работ по настоящему договору определяются в Приложение №1, далее Смета. Окончательные объемы и стоимость работ определяются исходя из фактически выполненных объемов работ. Выполненные работы сдаются/принимаются сторонами на основании взаимно подписанных актов сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных расчетов между сторонами.

2.2. Стоимость работ по договору может быть изменена при увеличении площади фактически устроенного Объекта работ, при этом стоимость работ пересчитывается пропорционально фактически устроенного Объекта работ исходя из цены за устройство 1м2 Объекта работ (из расчета 1м2=___________рублей). При уменьшении площади фактически устроенного Объекта работ, стоимость работ по договору остается неизменной.

2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон. Это закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента подписания неделимой частью настоящего договора.

3. Платежи и расчеты

3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100% сметной стоимости материалов и 50% работ что составляет________ тысяч ___________ рублей (___________________________________________________________), согласно соответствующей Смете (Приложение №1), в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора.

3.2. Подрядчик закупает материалы и приступает к выполнению работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Аванса по п.3.1. настоящего Договора Подрядчику. Срок выполнения работ указывается в соответствующей Смете. Факт получения аванса подтверждается распиской.

3.3. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней с момента приемки работ, с зачетом выданного Аванса, что составляет ________________ тысяч рублей (___________________________________________________________).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки, сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую документацию, оформленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Подрядчик обязан доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с гарантией на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

4.6. Подрядчик обязуется при изменении объемов и сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.7. Подрядчик обязуется ежедневно убирать места производства работ от строительного мусора за свой счет. Строительный мусор и иной мусор, оставленный в ходе производства работ, Подрядчик убирает в мусорный контейнер, предоставленный Заказчиком. Мусорный контейнер Заказчик предоставляет за свой счет.

4.8. Заказчик обязуется эксплуатировать покрытие согласно технологической карте покрытия.

4.9. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. При изменении объема площади заказчик оплачивает по факту.

4.10. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками. Очистить поверхность пола от посторонних предметов, обеспечить отсутствие передвижений своих сотрудников и иных лиц (кроме персонала Подрядчика). Обеспечить температурный режим ( не ниже +15 С 0 ) и обеспечить освещение в помещении, где будут проводится работы.

4.11. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, либо предоставить Подрядчику обоснованные возражения. В случае отсутствия возражений, работы считаются принятыми.

4.12. Заказчик обязуется предоставить за свой счет помещение для размещения материалов для производства работ и оборудования Подрядчика за 1 день до начала работ и на весь период действия договора.

4.13. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

5. Охрана

5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика. Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ. По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За задержку оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.4. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Читайте так же:  Кировский арбитражный суд канцелярия

Уведомление направляется либо по адресу прописки, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и не по вине Подрядчика или в случае приостановления производства работ по вине Заказчика более чем на пятнадцать рабочих дней, Заказчик обязуется принять у Подрядчика неиспользованные материалы для производства работ (согласно сметному расчету, Приложение№1) по товарной накладной (Торг-12), а также принять фактически выполненную работу Подрядчика по акту выполненных работ.

9.4. Расходы по электроэнергии и водоснабжению, затрачиваемые на производство работ Подрядчиком, оплачивает Заказчик.

9.5. Заказчик самостоятельно проводит мероприятия по защите своего имущества, оборудования от возможного повреждения вследствие попадания и проникновения строительной пыли в помещениях проведения работ Подрядчиком.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных в договоре и предусмотренных законодательством.

11. Адреса и реквизиты сторон.

Договора
полусухая стяжка, сухая стяжка кнауф, классическая стяжка, наливной пол, 8 (495) 997-90-97 8 (906) 771-37-27

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ДОГОВОРА:

СУХАЯ СТЯЖКА ДОГОВОРА & СМЕТА:

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА С ФИЗ.ЛИЦОМ:

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __-__-___

г. Москва «___» ____________2018 г.

(ФИО)_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а ИП Куканов Александр Александрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного 10 июля 2017 г.

ОГРНИП 317774600325230, ИНН772792115330, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по устройству стяжки пола на объекте Заказчика, находящегося по адресу: ________________________

с соблюдением всех нормативно-технических актов и регламентов, в соответствии с «Технологической картой», являющейся Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать все условия для проведения работ, принять и оплатить выполненные работы согласно стоимости, обусловленной настоящим договором.

1.2.Объем работ (площадь стяжки пола) составляет _______________ квадратных метров. Средняя толщина стяжки составляет _______________ миллиметров

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость порученных Подрядчику работ определяется договорной ценой:

____________________ рублей за 1 квадратный метр стяжки с учетом НДС.

2.2. Общая сумма работ составляет: _____________________________________________________________________ рублей.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в два этапа: в день заключения договора Заказчик вносит предоплату в размере ____% от суммы настоящего Договора. Оставшиеся ____% от стоимости работ Заказчик оплачивает в день подписания Акта приемки выполненных работ, либо осуществляет безналичный перевод в течение одного банковского дня.

2.4. В случае просрочки Заказчиком платежей по Договору на срок более одного банковского дня, Заказчик оплачивает неустойку в размере 2% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется начать работы на объекте Заказчика «_____» _____________2018г. Подрядчик обязуется завершить работы и сообщить Заказчику о готовности сдачи результата работ «_____» _____________2018г.

3.2. В случае если Подрядчик по своей вине срывает дату сдачи работ на срок более чем 1 рабочий день, Подрядчик оплачивает неустойку в размере 2% от оставшейся к оплате суммы за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. В день завершения работ на объекте указанный в п.3.2 настоящего Договора, Подрядчик не менее чем за 3 часа уведомляет Заказчика о готовности передать результаты выполненных работ.

4.2. По получению уведомления или по факту окончания работ Заказчик обязан приступить к приемке работ и завершить ее в этот же день.

4.3. Результат приемки работ Подрядчиком и передача работ Заказчиком оформляется подписанием Акта приемки выполненных работ.

4.4. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта, мотивируя тем, что работы выполнены не качественно, стороны фиксируют замечания и Подрядчик устраняет замечания в отдельно оговоренный срок.

4.5. В случае если Заказчик не подписывает Акт по причине неявки для приемки работ, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика, работы считаются выполненными, в Акте делается соответствующая пометка, Акт считается подписанным обеими сторонами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ по данному Договору:

Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика к месту работ.

На прилегающей к дому территории предоставить Подрядчику на период выполнения работ площадку для временного размещения оборудования и материалов площадью не менее трех парковочных мест.

Предоставить точку подключения к водопроводу не далее 50 м от предполагаемого места размещения оборудования.

Предоставить точку подключения к бесперебойному источнику электроэнергии 220V в помещении, где производятся работы по устройству стяжки.

5.2. Подрядчик после завершения работ обязан своими силами произвести вывоз остатков материала, мусора, возникшего в результате производства работ.

5.3. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору в соответствии со СНиП 2.03.13-88, 23-02-2003 «Строительные Нормы и Правила-полы», а также с учетом проектных и конструктивных требований. При выполнении работ строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество произведенных работ в течение двух лет со дня подписания сторонами «Акта приемки выполненных работ», при условии правильной эксплуатации стяжки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех условий Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен на 1 двустороннем листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Паспорт серия ___________№______________

Телефон: 8 495 997-90-97

Приложение № 1 к Договору №_____ от __________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА НА ОБЪЕКТЕ:

  • С поверхности бетонного основания убирается мусор, срубаются крупные наросты бетона, срезается арматура. На поверхности не должно оставаться предметов, об которые, можно порвать полиэтиленовую пленку.
  • Для исключения абсорбирования воды бетонным основанием из раствора, на поверхностях перекрытий расстилается полиэтиленовая пленка 100 мк. или слой от 4 до 10 мм. из вспененного полиэтилена (изолон, стенофон если акустическая изоляция предусмотренная проектом). По окончании этого этапа подписывается Акт освидетельствования скрытых работ на бланке, предоставленном Заказчиком.
  • По периметру помещений на глубину стяжки устанавливается демпферная лента – вспененный полиэтилен, толщиной 5 мм. Колонны, трубы, короба, а также другие открытые конструкции, соприкасающиеся с выполняемой конструкцией пола, изолируются от нее демпферной лентой.
  • Производство стяжки из цементно-песчаного раствора:
  • Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. Производство смеси происходит по следующему алгоритму: Привезенный мытый карьерный или речной песок (модуль крупности = 2,0-2,2; 2,2-2,5; фракция до 5 мм.) дополнительно просеивается и дозируется в резервуар смесителя. Туда же дозируется и мешок цемента, вода и фиброволокно (при использовании стальной сетки для армирования стяжки, фиброволокно может не добавляться) — происходит перемешивание. При правильной загрузке резервуара процесс смешивания заканчивается при добавке последних компонентов, смесь становится гомогенной. Производиться заполнение резервуара следующим образом: 1) Песок 60 литров; 2) Цемент марки ЦЕМ I — 42,5 Д20 – 40 кг. или 34 литра; 3) вода 10 литров (при естественной влажности песка); 4) полипропиленовое фиброволокно 120 гр.; 5) песок 80 литров. 6) вода 8-12 литров. Объем резервуара позволяет готовить единовременно до 200 литров смеси.
  • Подача готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Приготовленный раствор объемом 0,2 м³ автоматически делится на небольшие порции и под давлением по резиновому рукаву d=65 мм. подается непосредственно в место проведение работ до гасителя, в котором происходит разрядка рабочего давления, после чего раствор поступает на поверхность для укладки.
  • Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем распределяют по помещению. Затем смесь жесткого цементно-песчаного раствора укладывается, уплотняется и выравнивается ручным инструментом (правилом).
  • После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной.
  • По окончанию шлифовки (затирки) кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные швы (также технические) глубиной 1,5-2 см (линейное расширение), шириной 1-2 мм. Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП.
Читайте так же:  Арбитражный суд краснодарского края официальный сайт решения

5. Перед сдачей производится уборка остатков собственного строительного мусора.

6. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту, который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте.

При данной технологии не рекомендуется делать стяжку тоньше 40 мм. Над коммуникациями, проложенными по полу (водопроводные трубы, электрические кабели в гофротрубе) минимально допустимая толщина стяжки должна составлять 40 мм. В течение первых пяти дней после укладки стяжки не проветривать помещения. Не допускать сквозняков! Стяжке необходимо «высохнуть» естественным путем в течении максимально возможного времени (до 28 суток). Ни при каких обстоятельствах нельзя применять быструю искусственную сушку, поскольку сильно увеличивается риск растрескивания и кручения стяжки. В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин. Хождение по стяжке возможно через 12 часов, при температуре воздуха +20 о С

Рекомендуется через 12 часов после устройства стяжки укрыть поверхность стяжки пленкой на 5-7 суток. Если нет возможности укрыть стяжку пленкой, необходимо дважды (на второй и четвертый день после завершения работ) смочить поверхность стяжки водой (200-300 гр./1м2) с помощью садовой лейки.

__________________ Куканов.А.А ___________________

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к Договору № __________ от «_______» _______________2018г.

(Доверенное лицо со стороны Подрядчика)

(ФИО Заказчика/доверенного лица)

Составили настоящий Акт в том, что на объекте Заказчика, находящегося по адресу:

Полы — общие требования, нормы и правила

Общие требования по устройству и выравниванию пола, нормы приемки стяжки пола СНиП 2.03.13-88 СП 29.13330.2011

Предлагаемый объём работ по устройству стяжки включает в себя поставку необходимых материалов, приготовление раствора, защиту от повреждений и загрязнения в ходе выполнения последующих работ вплоть до окончательной приемки, а также все вспомогательные работы.
Для всех работ по устройству стяжки, которые следуют из проектных чертежей, все необходимые для их выполнения объемы работ полностью должны быть включены в договор подряда, учтены и отдельно подрядчику не оплачиваются.
Все подготовительные работы по устройству стяжки, примыкания и отделка под люки колодцев и прочего рода покрытия, полоски краевого угла, трапы, трубы, кабельные каналы, закладные детали и т.п., устройство усадочных и рабочих швов, примыкания к профилям деформационных швов относятся к объему выполняемых работ.

Ответственность подрядчика при устройстве полов

Подрядчик обязан, в частности, обеспечить соблюдение качества заданных размеров, необходимую чистоту, качество поверхности, на которую будет наноситься стяжка, а также стыковку новой стяжки с существующей.
Все скрытые работы (в том числе каждый слой покрытия пола) оформляются в виде актов (акт скрытых работ) с предъявлением необходимой исполнительной документации (исполнительные геодезические съемки, исполнительные чертежи, сертификаты и паспорта на применяемый материал и т.д.).
Все примыкания к возвышающимся строительным конструкциям, трубам и прочим коммуникациям должны выполняться таким образом, чтобы обеспечить наличие акустического разделения, а также возможность допусков на размер и возможность восприятия температурных напряжений или деформаций. При конструировании пролетов стяжек следует принимать во внимание прогибы железобетонных перекрытий.
Температурные швы заполняются специальным герметиком таким образом, чтобы она не была заметна на верхнем слое покрытия.
Примыкания к дверям оформляются в соответствии с требованиями по противопожарной защите или защите от проникновения дыма по действующим нормам. Минимальные толщины для стяжки должны выдерживаться в каждом месте в соответствии с проектными чертежами.

На примыкающих стенах и иных конструкциях надежно прикрепляются изоляционные полоски (демпферная лента), из вспененных материалов Изолон, этафом толщины не менее 5мм, которые после завершения покрытия пола (плиточное покрытие или линолеум) надлежащим образом вместе с пленкой обрезаются вровень с полом.
Во избежание передачи ударного шума следует обеспечить расшивку всех швов (например, у стен, порогов) эластичной герметизирующей массой.

Подстилающий слой: единичные цены для плавающих стяжек указываются с учетом подготовки подстилающего слоя, т.е. необходимых работ по обеспыливанию и очистки поверхности.

Вид обработки: цены коммерческого предложения действуют независимо от того, выполняются работы вручную или машинным способом. Заполнение закладных деталей (например, крышек) материалом стяжки, одновременно с изготовлением стяжки, а также соединение с рамами и прочими закладными деталями пола включены в цены предложения.

Усадочные швы: в цены предложения должно быть включено изготовление необходимых усадочных швов с необходимым заполнением их эластичным материалом.
Краевые изоляционные полосы: в ценах предложения должны быть учтены затраты по поставке и монтажу краевых изоляционных полос в местах стыковки стяжки с выступающими вертикальными элементами (колонны, стены и т.д.) с высотой, соответствующей всей конструкции пола. Краевые полосы после изготовления чистовой стяжки обрезаются.

Изоляционные слои: в случае многослойного исполнения изоляционных слоев (например, теплоизоляция плюс изоляция от ударного шума), слои прокладываются крестообразно со швами внахлест и рассчитывается послойно по соответствующим позициям. Запрещается укладывать обрезки, оставшиеся при раскрое.
Разделительные или скользящие слои укладываются внахлест не менее 10 см.
Расчет изоляционных, разделительных или скользящих слоев производится по покрытой поверхности пола.

Субподрядчик своими силами и за свой счет выполняет доливку невыполненных ранее стяжек в т.ч. стыков, швов, примыкание к стяжке, конструкциям согласно регламенту «ЗАО КТБЖБ», НИИЖБ и др. аккредитованных организациях.

Основание пола под стяжку.

Основание под стяжки Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту. В противном случае Подрядчик несет единоличную ответственность за возникновение каких-либо недостатков в дальнейшем и, соответственно, все расходы по их устранению.

Основание пола и конструкции в основании стяжки должны соответствовать их специфическим свойствам и требованиям, предъявляемым к ним, перед устройством стяжки они должны быть надлежащим образом подготовлены.
Основание под стяжку должно быть очищено от загрязнений и отслоившихся частиц раствора. Непригодное основание под стяжку должно быть дополнительно подготовлено.

Все места, где видны трещины в основании под стяжку, или где ожидается возможное появление трещин, перед началом работ должны быть осмотрены совместно с руководством строительства Генподрядчика, по результатам должны быть определены мероприятия. Необходимые мероприятия для предотвращения образования трещин должны быть согласованы до начала работ. В особенности это касается мест стыков между различными материалами.

Цементно-песчаный раствор

Для устройства стяжек Субподрядчик должен использовать цементно-песчаный раствор не ниже марки М 200 производства от сертифицированных производителей материалов. Субподрядчик обязан предоставить лабораторные заключения на каждые замес или на машину, если смесь изготавливается на заводе.

Вышеуказанные материалы поставляется Субподрядчиком. Стоимость вышеуказанных материалов должна быть включена в единичные цены КП.

Добавки для цементных растворов.

Такие добавки как уплотняющие средства, пластификаторы, противоморозные добавки, фиброволокно, красители добавляются в раствор для улучшения определенных свойств только по инструкции изготовителя и по предварительному согласованию с местным руководством Генподрядчика, чаще всего красители используют при устройстве полов терраццо и мозаичные полы различных цветов.

Мероприятия по уходу за готовыми стяжками.

Субподрядчик своими силами выполняет мероприятия по уходу за стяжками, такие, как, например, укрытие полиэтиленовой плёнкой и/или нанесение водоудерживающих составов в соответствии с согласованным с Генподрядчиком регламентом (ППР). Вышеуказанные материалы поставляются Субподрядчиком. Стоимость вышеуказанных материалов и работ должна быть включена в единичные цены на стяжку пола в Коммерческом предложении.

Уклоны, разуклонка оснований.

Устройство стяжки с уклоном осуществляется в соответствии с данными описания строительного сооружения. В сырых помещениях и в помещениях с одним или несколькими трапами наклонная стяжка пола выполняется с проектным уклоном в сторону трапа. В том случае, если уклон однозначно не предписывается в описании работ или ведомости отделки помещений, то предусматривается уклон, достаточный для соответствующих целей использования данного помещения. Устройство уклонов включает использование направляющих профилей.

Звукоизоляция пола.

Звукоизоляционные слои при устройстве стяжек выполнять звукоизоляцией типа «ИЗОЛОН» 20мм и 10 мм. Субподрядчик обязан предусмотреть стыковку скотчем и точечную фиксацию ИЗОЛОНА согласно технологии. Также под стяжку в качестве шумоизоляционных материалов используются следующие материалы; минераловатные плиты Роквул Флорбаттс плотностью 125 кг/м³, акустические плиты Шумостоп С2, тонкослойная звукоизоляция Шуманет, Тексаунд и др.

Читайте так же:  Залог земли без здания

Деформационные и компенсационные швы.

Необходимые швы в стяжках устраиваются через равномерные промежутки и в таком количестве, которое гарантировано исключит неконтролируемое образование трещин стяжки. При производстве работ обязательна нарезка деформационных швов на поверхности пола с заполнением их специальным герметиком таким образом, чтобы обеспечить надежную перемычку, которая под воздействием нагрузок не будет выделяться на покрытии пола..

Используемые материалы, инертные.

Все предлагаемые к использованию материалы согласовываются с Генподрядчиком в момент подачи коммерческого предложения. Вместе с коммерческим предложением Субподрядчик обязательно должен предоставить технологические карты производителя с подробным описанием характеристик и условий нанесения покрытий. Покрытие выбирается Генподрядчиком после выполнения Субподрядной организацией образцов покрытий размером не менее 1,2 х 2,4 м. Материалы поставляются Субподрядчиком. Стоимость вышеуказанных материалов и работ должна быть включена в единичные цены КП.
Субподрядчик обязан предоставить вместе с коммерческим предложением паспорта и сертификаты на все поставляемые им материалы.

Общие технические нормы и правила использования, нормы приемки.

В отношении качества материалов, исполнения, изготовления, поставки и монтажа, а также всех вспомогательных и дополнительных работ и затрат определяющими являются положения российских норм (СНиП, ГОСТ, МГСН и др.) и правил, поддерживаемые нормами DIN в редакции, действующей на момент исполнения работ, если в настоящей тендерной документации не содержатся положения особого рода, которые отличаются от положений СП 29.13330.2011, СНиП, ГОСТ, МГСН или поддерживающих их DIN или дополняют их. Для материалов, способов применения, конструктивного исполнения и т.д., в отношении которых не существует СНиП, ГОСТ, МГСН или поддерживающих их норм DIN, а также особых положений в проектной документации, действуют соответствующие официальные допуски к использованию или инструкции завода-изготовителя.

Производство и сдачу-приёмку работ производить согласно требованиям:

  • СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
  • СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
  • СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
  • СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
  • СНиП 3.04.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
  • СНиП 2.03.13-88 «Полы»;
  • СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Раздел 4 «Устройство полов»;
  • Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов»;
  • ВСН-9-94 ДС «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях»
  • СНиП от 21.01.97 «Пожарная безопасность Зданий и Сооружений»
  • СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
  • СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
  • МДС 31-11.2007. ЦНИИОМТП Устройство полов
  • Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 СП 29.13330.2011

Выравнивающая стяжка пола за 1 день в Уссурийске

Заметка к объявлению

EuroPol.
Наша компания это команда профессионалов своего дела, специалистов по устройству полусухой стяжки пола. Мы работаем по современным европейским технологиям, позволяющим добиться идеального результата в сжатые сроки. Мы выполним для Вас сухую стяжку пола в квартире, на даче, в офисном помещении или торговом центре. Современное немецкое оборудование, опыт наших сотрудников позволяют производить монтаж полусухой стяжки на любой площади за считанные часы. Закажите устройство полусухой стяжки у нас и всего за один день мы выполним для Вас лучшую стяжку, готовую к дальнейшему монтажу напольного покрытия Индивидуальный подход к каждому клиенту при неизменном качества работы. Мы полностью осознаем материальную и моральную ответственность за результат своей деятельности.

Преимущества работы с нами:
— Лучшая цена и качество
— Мы готовы начать работать на следующий день после Вашего обращения
— Вы получаете идеально ровный пол без трещин
— Ходить по полу можно через 12 часов
— Чистота на Вашем объекте
— У нас только квалифицированные мастера
— Ваша экономия на транспортировке и подъеме материалов на объект

Как мы работаем:
1)Замер помещения и составление договора.
После Вашего звонка с Вами свяжется наш менеджер проведет первичную консультацию и согласует с Вами время для замеров площади объекта и объема работы. Во время замера наш квалифицированный специалист при помощи лазерного нивелира произведет вычисление необходимой толщины стяжки. На это этапе нам важно знать какое финишное покрытие пола будет уложено на стяжку, требуются ли перепад высот что бы определить точное количество необходимых материалов для проведения работ.Он рассчитает стоимость работ и материалов, наметит дату начала ремонта.

2)Доставка техники и материалов.
Техника материал на объект мы привезем в день начала выполнения работ. Нам необходима свободная площадка для материалов и техники(не менее 5 метров) доступ к воде и электричеству. В нашей работе по стяжке пола мы используем только мытый песок, заводской цемент и качественое фибровалокно . Мы готовы работать с Вашим материалом при условии если он отвечает нашим стандартам качества

3)Работа на объекте.
На объект прибудет бригада профессиональных рабочих со своим бригадиром. Она готовит основание для нанесения раствора полусухой стяжки, расстилает специальную пленку, крепит демпферную ленту, производит все необходимые действия для подготовки и принятия смеси.При помощи специального пневмонагнетателя для полусухой стяжки доставляет раствор к нужному месту, далее выравнивается по маякам, уплотняется и затирается при помощи шлифовальной машины. При необходимости нарезаются деформационные швы. Бригада по окончанию работ проведет уборку мусора на объекте.

4)Финал
По окончании работ бригадир сдаст Вам выполненную работу. Стяжка пола будет соответствовать всем требованиям. При приемке производится осмот. После приемки работы подписывается акт выполненных работ и оплачивается финальная часть денег по договору.

Бетонная стяжка пола

Образно говоря, стяжка пола это основа правильного капитального ремонта квартиры/коттеджа. Стандартная схема работы ремонтных бригад и дизайн-студий, берущих подряды на ремонт жилья, имеет первым пунктом именно заливку стяжки пола. Если речь идёт о высококачественном ремонте квартиры, то с помощью стяжки на единый уровень выводятся полы во всех помещениях. Причём отметка бетонной заливки в каждом помещении делается таким образом, что после монтажа финишного покрытия полы во всей квартире становятся единой плоскостью без перепада высот. То есть, при определении уровня стяжки надо учесть, какие именно материалы будут уложены на неё, либо это будет толстый паркет из массива дерева, да ещё и с плёночным тёплым полом, либо тонкий линолеум.

Существует несколько видов стяжки пола. В частности различают полусухую и мокрую технологии. В свою очередь мокрая стяжка подразделяется на цементную и бетонную. Главное их отличие состоит в том, что в цементном растворе нет каких либо крупных включений типа щебня, керамзита и т.д. Единственным заполнителем, который применяют в цементном растворе, может быть песок. Впрочем, в обиходе часто не делают разницы между этими двумя терминами и называют бетонной стяжкой пола любую стяжку, сделанную по мокрой технологии.

Стяжка пола может выполняться поверх бетонной плиты перекрытия/фундамента, поверх деревянных конструкций или прямо по утрамбованному грунту. В последнем случае стяжка делается в теплоизоляционном варианте. Либо под слой бетона подводятся термоплиты (пенополистирол, базальтовая вата и пр.), либо для стяжки применяется лёгкий бетон с пониженной теплопроводностью — керамзитобетон, пенобетон или перлитобетон. Кстати, лёгкие бетоны актуальны если необходимо создать стяжку большой толщины и избежать перегруза несущих конструкций здания.

Нередко бетонную стяжку пола дополняют слоем гидроизоляции. Это необходимо в ванной или на кухне, где постоянно высокая влажность и имеется вероятность попадания на пол большого объема воды. Стяжка при этом формируется поверх уложенного материала гидроизоляции.

Ещё одна разновидность стяжки — с финальным наливным покрытием. Поверх основной стяжки наливается тонкий слой из жидкого раствора, который самостоятельно формирует ровную поверхность.

Толщина бетонной стяжки пола не должна быть менее 25 мм, иначе она получится хрупкой.

На нашем портале можно ознакомиться с ценами на стяжку и выравнивание полов.

Демонтаж бетонной стяжки

Демонтаж стяжки пола производится, если на ней появились неровности и она сильно потрескалась, либо если требуется снизить уровень пола.

Для демонтажа бетонной стяжки необходим специальный инструмент и определённые навыки. Обычно для проведения подобных работ приглашают профессионалов. Но можно сделать всё самостоятельно. На нашем портале можно ознакомиться с ценами на аренду строительного оборудования.

Если же владелец квартиры намерен воспользоваться услугами профессионалов, он может снизить стоимость работ, если сам проведёт «подготовительный этап» — снимет плинтуса и напольное покрытие.